2017冲刺试题 |
考前必做题 | 模拟试题 | 冲刺技巧 | 历年真题 | 冲刺通关宝典 | 二建题库 |
一、单项选择题(共60题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意)
1 按照保险合同负有支付保险费义务的人是( )。
A.
保险人
B.
被保险人
C.
投保人
D.
受益人
参考答案：C
2 某施工合同约定按月支付工程进度款，承包方累计施工超过6个月，并且每月都向发包方申请、催促支付进度款，但始终得不到支付，为此乙方申请解除合同。该合同解除后，下列行为中不正确的是( )。
A.
发包方可以不承担违约责任
B.
承包方应该终止履行合同
C.
发包方应赔偿未支付给乙方费用的损失
D.
承包方仍可要求结算已完部分的工程费用
参考答案：A
3 甲建筑公司计划于2009年3月7日浇筑混凝土，由于现场施工场地原因，甲建筑公司决定购买商品混凝土进行施工。对此，下列说法正确的是( )。
A.
商品混凝土必须要有出厂合格证，施工单位不需要对此进行检验
B.
施工单位需要对此商品混凝土进行检验，但是可以自行取样
C.
施工单位需要对此商品混凝土进行检验，同时要在监理单位和建设单位的监督下现场取样
D.
施工单位需要对此商品混凝土进行检验，接受委托的检验单位必须要具有相应的资质等级
参考答案：D
4 根据《中华人民共和国合同法》，关于定作人权利和义务的说法，正确的是( )。
A.
定作人有权随时解除承揽合同，造成损失的应当赔偿
B.
没有约定报酬支付期限的，定作人应当先行预付
C.
报酬约定不清的，定作人有权拒付
D.
因定作人提供的图样不合理导致损失的，定作人与承揽人承担连带责任
参考答案：A
5 某开发商在一大型商场项目的开发建设中，违反国家规定，擅自降低工程质量标准，因而造成重大安全事故。该事故责任主体应该承担的刑事责任是( )。
A.
工程重大安全事故罪
B.
重大责任事故罪
C.
重大劳动安全事故罪
D.
串通投标罪
参考答案：A
参考解析：
《中华人民共和国刑法》第137条规定，建设单位、设计单位、施工单位、工程监理单位违反国家规定，降低工程质量标准，造成重大安全事故的，对直接责任人员处5年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金;后果特别严重的，处5年以上10年以下有期徒刑，并处罚金。
6 根据《中华人民共和国物权法》，建设用地使用权自( )之日起设立。
A.
取得建设用地使用权证书
B.
建设用地使用权登记
C.
建设用地使用权登记信息公示
D.
建设用地使用权登记信息公开
参考答案：B
参考解析：
设立建设用地使用权的，应当向登记机构申请建设用地使用权登记。建设用地使用权自登记时设立。登记机构应当向建设用地使用权人发放建设用地使用权证书。
7 甲施工单位项目经理受高额回扣的诱惑，从乙供应商处购进了一批质次价高的劣质钢材。后来被建设单位发现，要求甲施工单位返工，甲施工单位因此遭受了巨大损失，那么，甲施工单位的损失应由( )承担。
A.
项目经理与建设单位
B.
项目经理与乙供应商
C.
项目经理与甲施工单位
D.
施工单位与乙供应商
参考答案：B
8 自招标文件开始发出之日起至提交投标文件截止之日止，最短不得少于( )天。
A.
15
B.
20
C.
25
D.
30
参考答案：B
9 根据《中华人民共和国民法通则》，施工单位的项目经理属于施工单位的( )。
A.
委托代理人
B.
法定代理人
C.
指定代理人
D.
表见代理人
参考答案：A
10 下列投标文件中，招标人应予以受理的情形的是( )。
A.
逾期送达的
B.
按时送达指定地点的
C.
未送达指定地点的
D.
未按招标文件要求密封的
参考答案：B
11 我国合同法规定的租赁期限不得超过( )年。
A.
10
B.
20
C.
30
D.
40
参考答案：B
12 建筑市场诚信行为记录信息的公布期限一般为6个月到3年，但针对具体情况有不同的规定。对此，下列表述中正确的是( )。
A.
良好行为记录信息的公布期限为5年
B.
企业整改经审核确有实效的，可以缩短公布期限，但最短不得少于3个月
C.
招标投标违法行为记录的公告期限为1年，但行政处罚限定当事人投标资格的期限少于1年的例外
D.
需要同时在地方和全国公布的不良行为记录，公布期限可以不同
参考答案：B
13 根据《中华人民共和国合同法》的规定，属于可变更、可撤销合同的是( )。
A.
以欺诈、胁迫的手段订立损害国家利益的合同
B.
因重大误解而订立的合同
C.
以合法形式掩盖非法目的的合同
D.
恶意串通，损害国家、集体或第三人利益的合同
参考答案：B
14 建设工程合同包括下列选项中除( )的合同。
A.
建设工程勘察合同
B.
建设工程设计合同
C.
建设工程监理委托合同
D.
建设工程施工总承包合同
参考答案：C
15 按照《中华人民共和国担保法》的规定，可以作为保证人的是( )。
A.
政府机关
B.
某高等学校
C.
厂矿的职能部门
D.
有限责任公司
参考答案：D
16 某工程施工中出现重大安全事故，建设主管部门对有关单位可作出除( )以外的行政处罚。
A.
罚款
B.
吊销资质证书
C.
责令停工
D.
行政处分
参考答案：D
17 甲建筑公司承揽的是批准开工报告的工程项目，合同约定于2011年3月1日开工，但是由于征地问题没有解决而不能按期开工，如果开工日期超过( )，应当重新办理开工报告的批准手续。
A.
2011年3月15日
B.
2011年6月1日
C.
2011年9月1日
D.
2012年3月1日
参考答案：C
18 建设单位对建设工程项目所拥有的权利来自于《物权法》中的( )。
A.
所有权
B.
建设用地使用权
C.
担保物权
D.
用益物权
参考答案：A
19 某施工合同中约定设备由施工企业自行采购。施工期间，建设单位要求施工企业购买某品牌设备，理由是该品牌设备的生产商与建设单位有长期合作关系，关于本案中施工企业的行为，正确的是( )。
A.
施工企业应同意建设单位自行采购
B.
建设单位提出此要求，施工企业就必须接受
C.
建设单位以书面形式提出要求，施工企业就必须接受
D.
施工企业可拒绝建设单位的要求
参考答案：D
20 施工合同履行过程中出现以下情况，当事人一方可以免除违约责任的是( )。
A.
因为三通一平工期拖延，发包方不能在合同约定的时间内给承包商提供施工场地
B.
因为发包方拖延提供图纸，导致工期拖延
C.
因为发生洪灾，承包方无法在合同约定的工期内竣工
D.
因为承包方自有设备损坏，导致工期拖延
参考答案：C
21 根据《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内，不能在夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业的是( )作业。
A.
抢修
B.
抢险
C.
抢工期
D.
生产工艺要求必须连续
参考答案：C
22 根据《物权法》，除法律另有规定或合同另有约定外，当事人之间订立有关设立、变更、转让和消灭不动产物权的合同，自( )生效。
A.
签订时
B.
不动产交付时
C.
不动产登记时
D.
不动产建造时
参考答案：A
23 甲在街道旁开车逆行，迫使骑车人乙为躲避甲而跌人承包商赵某挖的尚未设置保护措施和警示标志的坑中。对于乙所蒙受的损失( )。
A.
只能由甲承担责任
B.
只能由赵某承担责任
C.
由甲和赵某各自承担责任
D.
由甲和赵某承担连带责任
参考答案：D
24 施工合同履行中，总包单位将土方开挖分包给了甲分包商，将基础部分分包给了乙分包商，但是甲分包商工期延误，现场又有监理单位，乙分包商为此应向( )提出要求承担违约责任。
A.
发包方
B.
总包方
C.
甲分包商
D.
监理单位
参考答案：B
首 先明确承担违约责任的前提是要有有效的合同，和乙分包商有合同关系的只有总包单位，其次明确《合同法》第121条规定"当事人一方因第三人原因造成违约 的，应当向对方承担违约责任"，本题的第三人是甲分包商，当事人一方是总包单位，现由于甲分包商违约，承担违约责任的自然就应该是总包单位，选B。
25 承包人取得工程价款的前提条件是( )。
A.
工程竣工
B.
工程竣工验收合格
C.
工程师签证
D.
工程竣工结算已审核
参考答案：B
26 某工程投标出现下列情形，评标委员会应当否决的投标是( )。
A.
甲公司的报价超过标底的上浮范围
B.
乙公司的提价超过标底下浮范围
C.
丙公司的报价高于招标文件设定的最低投标限价
D.
丁公司的报价低于成本
参考答案：D
27 下列不属于建设工程施工合同中承包人主要义务的是( )。
A.
不得转包和违法分包工程
B.
接受发包人有关检查
C.
自行完成建设工程主体结构施工
D.
及时检查隐蔽工程
参考答案：D
28 下列选项中，施工单位应当承担侵权责任的是( )。
A.
未按照合同约定工期竣工
B.
因地震导致工程损坏
C.
工程存在质量问题
D.
工地悬挂物坠落造成过往行人受伤
参考答案：D
29 下列关于用人单位经济性裁员的说法中，正确的是( )。
A.
经济性裁员为用人单位单方解除劳动合同
B.
经济性裁员应取得工会或全体职工同意
C.
经济性裁员方案应由劳动行政部门审批
D.
经济性裁员人数不得超过用人单位总人数的10%
参考答案：A
30 《建筑法》及相关建设法规规定，施工单位允许他人以自己的名义承揽工程，按规定可进行下列除( )以外的处罚。
A.
责令改正，没收非法所得
B.
责令停业整顿，降低资质等级
C.
处以罚款
D.
吊销营业执照
参考答案：D
31 下列物权中不属于所有权的是( )。
A.
占有权
B.
使用权
C.
收益权
D.
地役权
参考答案：D
32 注册商标有效期自核准之日起计算为10年，有效期满需要继续使用的，应当在期满前( )内申请续展注册。
A.
1个月
B.
2个月
C.
6个月
D.
12个月
参考答案：C
33 为了保证施工合同的顺利履行而要求承包人提供的担保是( )。
A.
施工投标保证金
B.
施工合同履约保证金
C.
工程款支付担保
D.
预付款担保
参考答案：B
34 下列关于劳动者试用期的说法中，正确的是( )。
A.
试用期不包含在劳动合同期限内
B.
同一用人单位与同一劳动者只能约定一次试用期
C.
试用期内劳动者不得解除劳动合同
D.
初次订立劳动合同的，合同可以仅约定试用期
参考答案：B
35 某发包人负责采购材料，欠甲材料供应商100万元，在工程实施过程中，为了筹措资金又将工程抵押给银行，工程竣工后，施工单位经多次催促，发包人始终无法支付结算价款，最后向法院申请拍卖该工程，那么，在拍卖完成后，( )将最先受偿。
A.
甲材料供应商
B.
银行
C.
施工单位
D.
先到先得，没有先后顺序
参考答案：C
36 安装工程一切险对考核期的保险责任一般不超过( )个月。
A.
1
B.
3
C.
6
D.
9
参考答案：B
37 在某建设项目施工中形成的下列债权中，不属于合同债权的是( )。
A.
施工单位与材料供应商订立合同
B.
施工现场的砖块坠落砸伤现场外的行人
C.
施工单位向材料供应商支付材料款
D.
材料供应商向施工单位交付材料
参考答案：B
38 规定并调整平等主体的公民间、法人间及公民与法人间的财产关系和人身关系的法律规范的总称是( )。
A.
行政法
B.
劳动法
C.
民法
D.
经济法
参考答案：C
39 下列关于未成年工特殊保护的说法中，正确的是( )。
A.
未成年工是指年龄未满16周岁的劳动者
B.
法律禁止招用未满18周岁的劳动者
C.
不得安排未成年工从事有毒有害以及国家规定的第四级体力劳动强度的工作
D.
招用未成年工应由县级以上人民政府批准
参考答案：C
40 施工企业取得法人资格的时间为( )之日。
A.
注册资金到位
B.
法定代表人确定
C.
工商行政管理机关核准登记
D.
建设行政主管部门颁发资质证书
参考答案：C
41 属于安装工程一切险承保的是( )。
A.
因自然灾害导致的工程损毁
B.
设计错误引起的工程设备损坏
C.
意外事故所导致的钢结构安装过程中人员伤亡
D.
因自然灾害导致工程现场机械损坏
参考答案：D
参考解析：
根据安装工程一切险、建筑工程一切险的保险责任范围及除外责任可知，A为建筑工程一切险的承保范围，B为安装工程一切险的除外责任，C为建筑职工意外伤害险，因此正确答案为D。
42 注册商标的有效期为10年，自( )起计算。
A.
商标局收到申请书
B.
注册商标申请人寄出申请书
C.
公告发布
D.
核准注册之日
参考答案：D
43 自然人的软件著作权保护期为( )。
A.
自然人终生及其死亡后50年
B.
50年
C.
自然人终生及其死亡后30年
D.
30年
参考答案：A
44 在城市市区范围内，建筑施工过程中使用机械设备，可能产生环境噪声污染的，施工单位必须在工程开工( )13以前向工程所在地县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门申报。
A.
10
B.
15
C.
30
D.
60
参考答案：B
45 保证合同的签订人为( )。
A.
债权人与保证人
B.
债权人与债务人
C.
债务人与保证人
D.
保证人与被保证人
参考答案：A
46 投标人中标某建设工程项目，合同金额7000万元，则履约保证金额按规定应为( )。
A.
140万元
B.
350万元
C.
700万元
D.
1400万元
参考答案：C
47 行政责任包括行政处罚和( )。
A.
行政赔偿
B.
行政复议
C.
行政处分
D.
行政许可
参考答案：C
48 根据《中华人民共和国建筑法》的规定，因故不能按期开工超过( )个月的建筑工程，应当重新办理开工报告的批准手续。
A.
1
B.
2
C.
3
D.
6
参考答案：D
49 投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在( )提出。
A.
中标候选人公示期间
B.
中标结果公布后3日内
C.
中标通知书下达前
D.
正式合同签订前
参考答案：A
50 在建设工程活动中，下列行为不属于代理的是( )。
A.
委托招标
B.
委托签合同
C.
委托监理
D.
委托设计
参考答案：D
51 债务人将其权利移交债权人占有，用以担保债务履行的方式是( )。
A.
抵押
B.
留置
C.
保证
D.
质押
参考答案：D
本题要求了解抵押与质押的区别;抵押人在提供抵押物时不转移对抵押物的占有。而质押则是出质人转移对质押物的占有，即出质人要将质物交由质权人保管。故只有答案D正确。
52 2014年2月5日，甲某为A水泥厂的法定代表人，其在职期间多次发现并有证据证明本厂的工人乙某在以甲某代理人的身份，对外多次签订水泥销售合同。甲虽然没有对此表示同意，但也没有表示反对。该水泥销售合同( )。
A.
应视为甲已经同意
B.
应视为甲是反对的
C.
是同意还是反对无法认定
D.
所签订的合同无效
参考答案：A
53 自然人甲通过签订合同授权自然人乙代理其进行证券投资，根据我国代理法律制度，不会导致代理权终止的情形是( )。
A.
甲死亡
B.
乙死亡
C.
甲取消委托合同
D.
乙丧失民事行为能力
参考答案：A
54 动产物权的设立和转让，自( )时发生效力，但法律另有规定的除外。
A.
买卖合同生效
B.
转移登记
C.
交付
D.
买方占有
参考答案：C
55 下列关于出卖人交付标的物的表述中，符合法律规定的是( )。
A.
出卖具有知识产权的计算机软件，除法律另有规定或当事人另有约定的外，该软件的知识产权归买受人
B.
标的物为无需以有形载体交付的电子信息产品时，买受人收到该产品的权利凭证即为交付
C.
交付期限的约定不明确，出卖人可以随时交付标的物
D.
除非当事人另有约定或法律另有规定，标的物的所有权自交付时转移
参考答案：D
56 根据《中华人民共和国合同法》，合同撤销权的行使机构是( )。
A.
人民法院或仲裁机构
B.
建设行政主管部门
C.
工商行政管理部门
D.
监理单位
参考答案：A
57 在委托代理关系中，委托书授权不明的，被代理人应当向第三人承担民事责任，代理人负( )。
A.
法律责任
B.
监督责任
C.
民事责任
D.
连带责任
参考答案：D
58 需要办理施工许可证的建设工程，建设行政主管部门应在收到建设单位申请之日起的( )日内，对符合条件的申请颁发施工许可证。
A.
7
B.
15
C.
20
D.
30
参考答案：B
59 施工单位在施工中未采取专项保护措施，给毗邻建筑物造成损害。建设行政主管部门不能给予的处罚是( )。
A.
责令赔偿损失
B.
罚款
C.
责令停业
D.
责令限期改正
参考答案：A
60 王某与张某签订了二手房屋买卖合同，合同中约定了房屋的面积、设施、付款方式等内容，王某按约定支付了购房款。一个月后，张某的妹妹对王某购置的房屋主张部分权利，并得到了张某的认可。因此王某对张某提出了索赔要求，对此情况，张某( )。
A.
不承担任何责任
B.
与王某重新签订合同
C.
承担权利瑕疵担保责任
D.
承担物的瑕疵担保责任
参考答案：C
《合同法》第150条规定出卖人就交付的标的物负有保证第三人不向买受人主张任何权利的义务。而张某隐瞒了与妹妹共有房产的事实，张某对出卖的房屋没有完全的所有权或处分权，故该房屋存在权利瑕疵，张某应当承担权利瑕疵责任。故C为正确答案。
二、多项选择题(共20题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分;少选，所选的每个选项得0.5分)
61 甲电梯设备有限公司与乙房地产开发商签订了电梯买卖合同，甲电梯设备有限公司的主要义务包括( )。
A.
电梯的瑕疵担保义务
B.
权利瑕疵担保义务
C.
将电梯的所有权转移给房地产开发商的义务
D.
受领标的物的义务
E.
按照质量要求交付电梯的义务
参考答案：A,C,E
62 甲施工企业在银行办理投标保函，银行要求甲提供反担保。则甲提供的以下单证，能够质押的有( )。
A.
仓单、提单
B.
汇票、支票
C.
依法可以转让的股份、股票
D.
房屋所有权证书
E.
建设用地
参考答案：A,B,C
63 合同当事人承担违约责任的形式有( )。
A.
合同继续履行
B.
采取补救措施
C.
支付赔偿金
D.
返还财产，恢复原状
E.
支付违约金
参考答案：A,B,C,E
64 根据《劳动合同法》，有下列情形，用人单位提前30天书面通知劳动者本人后可以解除劳动合同的有( )。
A.
劳动者患病，医疗期满后，不能从事原工作也不能从事由用人单位另行安排的工作
B.
劳动者非因工负伤，在规定的医疗期内的
C.
劳动者因工负伤，并被确认部分丧失劳动能力的
D.
劳动者不能胜任工作，经过培训或者调整工作岗位，仍不能胜任工作的
E.
劳动合同订立时所依据的客观情况发生重大变化，致使原劳动合同无法履行，经当事人协商不能就变更劳动合同达成协议
参考答案：A,D,E
65 下列选项中，符合《招标投标法》关于评标规定的有( )。
A.
评标应按照招标文件确定的评标标准和方法进行
B.
招标文件设有标底的，应作为评标依据
C.
评标委员会可以否决全部投标
D.
如招标人授权，评标委员会可直接确定中标人
E.
评标委员会不能要求投标人澄清问题
参考答案：A,C,D
66 申请建造师初始注册的人员应当具备的条件有( )。
A.
经考核认定或考试合格取得执业资格证书
B.
受聘于一个相关单位
C.
没有《注册建造师管理规定》规定的不予注册的情形
D.
达到继续教育的要求
E.
具备大专以上学历
参考答案：A,B,C,D
67 行政处分的种类包括( )。
A.
记过
B.
警告
C.
降级
D.
撤职
E.
罚款
参考答案：A,B,C,D
68 下列中标人违法行为中，情节严重会被工商部门吊销营业执照的有( )。
A.
中标人无正当理由不与招标人订立合同的
B.
中标人非因不可抗力而不履行所签订的中标合同义务的
C.
中标人将中标工程转让给他人的
D.
中标人将中标工程的部分主体或关键性工作分包给他人的
E.
中标人在签订合同时向招标人提出附加条件的
参考答案：B,C,D
69 某施工企业与某设备租赁公司签订了融资租赁合同，施工企业根据自己的需要，通过调查卖方的信用力，自主选定租赁设备及卖方。合同中约定了购买设备的类型、数量及租金支付等内容。该融资合同涉及的主体有( )。
A.
出租人
B.
公证人
C.
出卖人
D.
所有人
E.
承租人
参考答案：A,C,E
70 当事人以( )抵押的，抵押权自抵押合同生效时设立。
A.
交通运输工具
B.
建筑物和其他土地附着物
C.
生产设备、原材料、半成品、产品
D.
正在建造的船舶、航空器
E.
建设用地使用权
参考答案：A,C,D
71 下列建筑工程中，适合采用成本加酬金合同的有( )。
A.
建筑面积为200平方米的公共厕所
B.
技术难度较低的建筑工程
C.
技术难度较大的建筑工程
D.
紧急抢险的建筑工程
E.
抗洪救灾修筑堤坝的工程
参考答案：C,D,E
72 下列属于我国知识产权包括内容的是( )。
A.
专利权
B.
商标专用权
C.
著作权
D.
发现权
E.
专利转让权
参考答案：A,B,C,D
知识产权是权利人对其创造的智力成果依法享有的权利。按照《民法通则》的规定，我国的知识产权包括著作权(版权)、专利权、商标专用权、发现权、发明权以及其他科技成果权。因此，选项A、B、C、D正确。
73 根据《民法通则》，代理的种类包括( )。
A.
委托代理
B.
复代理
C.
指定代理
D.
法定代理
E.
特别代理
参考答案：A,C,D
我国《民法通则》规定，代理包括委托代理、指定代理、法定代理。在代理理论上根据不同的标准，可以把代理划分为不同的种类。我国《民法通则》的规定是根据代理权产生的不同，把代理划分为委托代理、法定代理和指定代理。因此，A、C、D三项正确。
74 某建筑公司承建一项工程，作为施工单位，按照《建筑法》的规定，可以自愿投保的险种有( )。
A.
机动车辆险
B.
建筑工程一切险
C.
建筑职工工伤保险
D.
安装工程一切险
E.
机器损坏险
参考答案：A,B,D,E
根据我国《建筑法》的规定，施工单位应当依法为职工参加工伤保险缴纳工伤保险费，故此保险属于强制保险。因此，A、B、D、E为正确选项。
75物权的种类包括( )。
A.
所有权
B.
债权
C.
用益物权
D.
知识产权
E.
担保物权
参考答案：A,C,E
根据《物权法》的规定，物权包括所有权、用益物权和担保物权。即A、C、E四个选项为正确答案。此外，债权为相对权，物权为绝对权;知识产权为无形财产权，物权为有形财产权。故B、D选项不合题意。
76 建筑市场诚信行为公告，在下列( )情况下可修正或变更。
A.
公布的信息有误
B.
被公告单位的整改经审核确认有实效
C.
行政处罚决定经行政复议或行政执法监督而被变更或撤销
D.
行政处罚记录公告期间，被公告单位的经营状况恶化
E.
行政处罚因行政诉讼被依法变更或撤销
参考答案：A,B,C,E
77 下列终止劳动合同的情形中，用人单位应向劳动者支付经济补偿的有( )。
A.
劳动合同期满但劳动者不同意按原劳动合同条件续订劳动合同而终止固定期限劳动合同的
B.
因用人单位未及时足额支付劳动报酬而解除劳动合同的
C.
用人单位提出并与劳动者协商一致解除劳动合同的
D.
劳动者不能胜任工作，经培训或者调整工作岗位后仍不能胜任工作而终止劳动合同的
E.
因劳动者同时与他人建立劳动关系严重影响本职工作而终止劳动合同的
参考答案：B,C,D
此题涉及《劳动合同法》第38、39、40、44条中劳动合同解除与终止的相关内容。解答时，除了依据法律规定外，还可从终止或解除(提前终止)劳动合同的原因或责任人的角度进行判断，例如B选项是因用人单位违约所致，C选项是"用人单位提出"，D选项是因用人单位"认定"所致，而E选项是劳动者违约所致，故B、C、D均应支付经济补偿。此外，A选项为《劳动合同法》第44条规定终止劳动合同的情形，但法律同时规定了劳动合同期满时，如劳动者不同意按原合同条件续订劳动合同的，不属于终止劳动合同的经济补偿范围，故A也是正确选项。
78 按照《建筑法》及相关法规的规定，下列选项中，工程勘察、设计、施工单位在工程承包中被法律禁止的行为有( )。
A.
三者可结成非法人联合体承包工程
B.
三者结成联合体可超越自身资质等级承包工程
C.
允许他人以自己名义承包工程
D.
施工单位允许刚退休的资深项目经理分包非关键性工程
E.
设计单位取得了施工总承包资质后，将所承包的工程主体施工任务分包给他人完成
参考答案：B,C,D,E
共同体承包的，共同体作为非法人组织，A选项没有错;B、C、D、E选项均为法律明令禁止的行为，其中D属于向自然人个人分包工程，违法;E选项中设计单位作为施工总承包方不能将主体工程分包，此现象在实践中屡见不鲜，违法。
79 用人单位有下列情形( )之一的，可能被依法追究刑事责任。
A.
违法解除或终止劳动合同的
B.
以暴力、威胁或限制人身自由的手段强迫劳动的
C.
强令冒险作业危及劳动者人身安全的
D.
非法搜查或者拘禁劳动者的
E.
劳动条件恶劣，给劳动者身心健康造成严重损害的
参考答案：B,C,D,E
80 保证的方式分为( )。
A.
一般保证
B.
定金保证
C.
部分连带责任保证
D.
连带责任保证
E.
抵押
参考答案：A,D
定金和抵押、质押、留置、保证，均为担保方式，其中的保证方式分为一般保证和连带责任保证。故答案为A、D。
施工管理 
