一、单选题。(共20题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意。)
1[单选题] 关于局部不良地基处理的说法，错误的是 ( )
A.局部硬土的处理可直接挖掉硬土部分
B.局部软土厚度不大时可采取换土垫层法处理，采用级配砂石垫层的压实系数不小于0.92
C.可在局部硬土的上部做软垫层，使地基均匀沉降
D.局部软土厚度较大时可采用现场钻孔灌注桩
参考答案：B
通过验槽及分析钎探资料，发现槽底局部异常后，应根据地基土的土质情况、工程性质和施工条件，采取适宜的处理方法，以减少或避免地基不均匀沉降。(1)局部硬土的处理：挖掉硬土部分，以免造成不均匀沉降。处理时要根据周边土的土质情况确定回填材料，如果全部开挖较困难时，在其上部做软垫层处理，使地基均匀沉降。(2)局部软土的处理：在地基土中由于外界因素的影响(如管道渗水)、地层的差异或含水量的变化，造成地基局部土质软硬差异较大。如软土厚度不大时，通常采取清除软土的换土垫层法处理，一般采用级配砂石垫层，压实系数不小于0.94;当厚度较大时，一般采用现场钻孔灌注桩、混凝土或砌块石支撑墙(或支墩)至基岩进行局部地基处理。
2[单选题] 建筑钢结构常用的焊接方法一般分为手工焊接、半自动焊接和全自动化焊接。下列焊接方法中，不属于半自动焊接的是 ( )
A.螺柱焊
B.自保护焊
C.熔化嘴电渣焊
D.重力焊
参考答案：C
建筑工程中钢结构常用的焊接方法：按焊接的自动化程度一般分为手工焊接、半自动焊接和全自动化焊接三种，具体分类如下图所示：
建筑钢结构常用焊接方法一览
3[单选题] 基础墙的防潮层，当设计无具体要求，宜用1：2水泥砂浆加适量防水剂铺设，其厚度宜为( )
A.10mm
B.15mm
C.20mm
D.30mm
参考答案：C
基础墙的防潮层，当设计无具体要求，宜用1：2水泥砂浆加适量防水剂铺设，其厚度宜为20mm。防潮层位置宜在室内地面标高以下一皮砖处。
4[单选题] 民用建筑工程验收时，应抽检有代表性的房间室内环境污染物浓度，检测数量不得少于( )
A.3%
B.4%
C.5%
D.6%
参考答案：C
民用建筑工程验收时，应抽检有代表性的房间室内环境污染物浓度.检测数量不得少于5%.并不得少于3间。房间总数少于3间时，应全数检测。
5[单选题] 应全面负责施工过程的现场管理的人员是 ( )
A.建设单位驻现场代表
B.项目经理
C.建筑企业总工程师
D.建筑企业法定代表人
参考答案：B
项目经理应由法定代表人任命，并根据法定代表人授权的范围、期限和内容，履行管理职责，并对项目实施全过程、全面管理。项目经理不应同时承担两个或两个以上未完项目领导岗位的工作。
6[单选题] 下列说法不符合《建筑市场诚信行为信息管理办法》(建市[200719号)规定的是 ( )
A.不良行为记录信息的公布时间为行政处罚决定做出后7日内
B.良好行为记录信息公布期限一般为3年
C.诚信行为记录由县级以上建设行政主管部门在当地建筑市场诚信信息平台上统一公布
D.各省、自治区、直辖市建设行政主管部门将确认的不良行为记录在当地发布之日起7日内报建设部
参考答案：C
《建筑市场诚信行为信息管理办法》第十条规定，诚信行为记录实行公布制度。诚信行为记录由各省、自治区、直辖市建设行政主管部门在当地建筑市场诚信信息平台上统一公布。其中，不良行为记录信息的公布时间为行政处罚决定做出后7日内，公布期限一般为6个月至3年;良好行为记录信息公布期限一般为3年，法律、法规另有规定的从其规定。公布内容应与建筑市场监管信息系统中的企业、人员和项目管理数据库相结合，形成信用档案.内部长期保留。属于《全国建筑市场各方主体不良行为记录认定标准》范围的不良行为记录除在当地发布外，还将由建设部统一在全国公布.公布期限与地方确定的公布期限相同，法律、法规另有规定的从其规定。各省、自治区、直辖市建设行政主管部门将确认的不良行为记录在当地发布之日起7日内报建设部。
7[单选题] 下列塑料管道不得用于消防给水系统的是 ( )
A.氯化聚氯乙烯管
B.无规共聚聚丙烯管
C.丁烯管
D.交联聚乙烯管
参考答案：B
无规共聚聚丙烯管无毒、无害、不生锈、不腐蚀，有高度的耐酸性和耐氯化物性。耐热性能好，在工作压力不超过0.6MPa时，其长期工作水温为70℃，短期使用水温可达95℃，软化温度为140℃。使用寿命长达50年以上。耐腐蚀性好.不生锈，不腐蚀，不会滋生细菌，无电化学腐蚀：保温性能好，膨胀力小。PP—R管的缺点是抗紫外线能力差，在阳光的长期照射下易老化：属于可燃性材料，不得用于消防给水系统。
8[单选题] 根据《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》(建质[2009]87号)，下列工程的施工方案中，必须组织专家论证的是 ( )
A.人工挖孔桩工程
B.提升高度150m及以上附着式整体和分片提升脚手架工程
C.新型及异形脚手架工程
D.集中线荷载15kN/m及以上的混凝土模板支撑工程
参考答案：B
《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》(建质[2009]87号)第五条规定，施工单位应当在危险性较大的分部分项工程施工前编制专项方案;对于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程，施工单位应当组织专家对专项方案进行论证。开挖深度超过16m的人工挖孔桩工程、集中线荷载20kN/m及以上的混凝土模板支撑工程才需要组织专家论证;新型及异型脚手架工程不属于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程的范围，无需组织专家论证。
9[单选题] 建筑物楼板的荷载传到梁上可简化为 ( )
A.面荷载
B.线荷载
C.集中荷载
D.可变荷载
参考答案：B
按荷载作用面大小可将荷载分为：均布面荷载、线荷载和集中荷栽。建筑物原有的楼面或屋面上的各种面荷载传到粱上或条形基础上时，可简化为单位长度上的分布荷载，称为线荷载。
10[单选题] 工作场昕内安全照明的照度不宜低于该场所一般照明照度的 ( )
A.5%
B.6%
C.8%
D.10%
参考答案：A
参考解析：应急照明包括疏散照明、安全照明和备用照明，必须选用能瞬时启动的光源。工作场所内安全照明的照度不宜低于该场所一般照明照度的5%;备用照明(不包括消防控制室、消防水泵房、配电室和自备发电机房等场所)的照度不宜低于一般照明照度的10%。
11[单选题] 大体积混凝土浇筑体里表温差、降温速率及环境温度及温度应变的测试，在混凝土浇筑后1～4天，每( )不应少于1次。
A.4h
B.8h
C.10h
D.12h
参考答案：A
大体积混凝土浇筑体里表温差、降温速率及环境温度及温度应变的测试，在混凝土浇筑后1～4天.每4h不应少于1次;5～7天，每8h不应少于1次;7天后，每12h不应少于1次，直至测温结束。
12[单选题] 施工现场进行一级动火作业时，应由( )填写动火申请表。
A.所在班组
B.安全总监
C.项目负责人
D.技术负责人
参考答案：C
参考解析： 施工现场应明确划分固定动火区和禁火区.现场动火必须严格履行动火审批程序，并采取可靠的防火安全措施.指派专人进行安全监护。一级动火作业由项目负责人组织编制防火安全技术方案.填写动火申请表.报企业安全管理部门审查批准后.方可动火.如钢结构的安装焊接。
13[单选题] 关于砌体工程冬期施工的说法，错误的是 ( )
A.砌筑砂浆不宜采用普通硅酸盐水泥
B.砂浆拌合水温不宜超过80℃
C.砂浆稠度宜较常温适当增大，且不得二次加水调整砂浆和易性
D.现场拌制砂浆所用砂中不得含有直径大于10mm的冻结块或冰块
参考答案：A
砌体工程冬期施工所用材料应符合下列规定：(1)砖、砌决在砌筑前，应清除表面污物、冰雪等，不得使用遭水浸和受冻后表面结冰、污染的砖或砌块。(2)砌筑砂浆宜采用普通硅酸盐水泥配制，不得使用无水泥拌制的砂浆。(3)现场拌制砂浆所用砂中不得含有直径大于10mm的冻结块或冰块。(4)石灰膏、电石渣膏等材料应有保温措施，遭冻结时应经融化后方可使用。(5)砂浆拌合水温不宜超过80℃，砂加热温度不宜超过40℃.且水泥不得与80℃以上热水直接接触;砂浆稠度宜较常温适当增大，且不得二次加水调整砂浆和易性。
14[单选题] 高强度螺栓连接副初拧、复拧和终拧的顺序是 ( )
A.从接头刚度较大部位向约束较小部位进行
B.从螺栓群四周向中央进行
C.从一边开始，依次向另一边进行
D.根据螺栓受力情况而定
参考答案：A
高强度大六角头螺栓连接副施拧可采用扭矩法或转角法。同一接头中，高强度螺栓连接副的初拧、复拧、终拧应在24h内完成。高强度螺栓连接副初拧、复拧和终拧的顺序原则上是从接头刚度较大的部位向约束较小的部位、从螺栓群中央向四周进行。
15[单选题] 关于卷材防水层屋面施工的说法，正确的是 ( )
A.厚度小于3mm的高聚物改性沥青防水卷材，应采用热熔法施工
B.采用机械固定法铺贴卷材时，卷材防水层周边800mm范围内应满粘
C.卷材防水层施工时，应先由屋面最低标高向上铺贴，然后进行细部构造处理
D.檐沟、天沟卷材施工时，宜垂直檐沟、天沟方向铺贴
参考答案：B
参考解析： 厚度小于3mm的高聚物改性沥青防水卷材，严禁采用热熔法施工。采用机械固定法铺贴卷材时，卷材防水层周边800mm范围内应满粘，卷材收头应采用金属压条钉压固定和密封处理。卷材防水层铺贴顺序和方向应符合下列规定：(1)卷材防水层施工时，应先进行细部构造处理，然后由屋面最低标高向上铺贴;(2)檐沟、天沟卷材施工时，宜顺檐沟、天沟方向铺贴，搭接缝应顺流水方向;(3)卷材宜平行屋脊铺贴，上下层卷材不得相互垂直铺贴。
16[单选题] 关于室内允许噪声级的说法.正确的是 ( )
A.夜间卧室内的等效连续A声级不应大于37dB(A)
B.昼间卧室内的等效连续A声级不应大于40dB(A)
C.起居室的等效连续A声级不应大于37dB(A)
D.分隔卧室的分户墙和分户楼板，空气隔声评价量(RW+Ctr)应大于40dB(A)
参考答案：A
参考解析：住宅卧室、起居室(厅)内噪声级：昼间卧室内的等效连续A声级不应大于45dB(A)，夜间卧室内的等效连续A声级不应大于37dB(A);起居室(厅)的等效连续A声级不应大于45dB(A)。住宅分户墙和分户楼板的空气声隔声性能应满足如下要求：分隔卧室、起居室(厅)的分户墙和分户楼板，空气声隔声评价量(RW+Ctr)应大于45dB(A);分隔住宅和非居住用途空间的楼板，空气声隔声评价量(RW+Ctr)应大于51dB(A)。
17[单选题] 下列关于施工缝的说法，错误的是 ( )
A.施工缝处继续浇筑混凝土时，已浇筑的混凝土抗压强度不应小于1.2MPa
B.墙体水平施工缝应留设在高出底板表面不小于200mm的墙体上
C.垂直施工缝宜与变形缝相结合
D.板与墙结合的水平施工缝，宜留在板和墙交接处以下150～300mm处
参考答案：B
施工缝处继续浇筑混凝土时，已浇筑的混凝土抗压强度不应小于1.2MPa。墙体水平施工缝应留设在高出底板表面不小于300mm的墙体上。拱、板与墙结合的水平施工缝，宜留在拱、板和墙交接处以下150～300mm处;垂直施工缝应避开地下水和裂隙水较多的地段，并宜与变形缝相结合。
18[单选题] 关于混凝土小型空心砌块砌体工程施工的说法，正确的是 ( )
A.施工采用的小砌块的产品龄期不应小于14d
B.对于普通混凝土小型空心砌块砌体，砌筑前需对小砌块浇水湿润
C.小砌块应底面朝下正砌于墙上
D.底层室内地面以下的砌体，采用不低于C20的混凝土灌实小砌块的孔洞
参考答案：D
参考解析： 施工采用的小砌块的产品龄期不应小于28d。承重墙体使用的小砌块应完整、无破损、无裂缝。防潮层以上的小砌块砌体，宜采用专用砂浆砌筑。普通混凝土小型空心砌块砌体，砌筑前不需对小砌块浇水湿润;但遇天气干燥炎热，宜在砌筑前对其浇水湿润;对轻骨料混凝土小砌块，宜提前1～2d浇水湿润。雨天及小砌块表面有浮水时，不得用于施工。小砌块应将生产时的底面朝上反砌于墙上，小砌块墙体宜逐块坐(铺)浆砌筑。底层室内地面以下或防潮层以下的砌体，应采用强度等级不低于C20(或Cb20)的混凝土灌实小砌块的孔洞。
19[单选题] 施工时所用的小砌块的产品龄期不应小于 ( )
A.7d
B.21d
C.28d
D.30d
参考答案：C
施工采用的小砌块产品龄期不应小于28d。砌筑小砌块时，应清除表面污物，剔除外观质量不合格的小砌块。承重墙体使用的小砌块应完整、无破损、无裂缝。
20[单选题] 下列玻璃中，可用于水下工程的是 ( )
A.中空玻璃
B.防火玻璃
C.钢化玻璃
D.夹层玻璃
参考答案：D
夹层玻璃适用于高层建筑的门窗、天窗、楼梯栏板和有抗冲击作用要求的商店、银行、橱窗、隔断及水下工程等安全性能高的场所或部位等。夹层玻璃不能切割，需要选用定型产品或按尺寸定制。
二、多选题。(共10题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有一个错项。错选，本题不得分;少选，所选的每个选项得0.5分。)
21[多选题] 在饰面板工程中，应对材料及其性能指标进行复验的有 ( )
A.室内用花岗石的放射性
B.粘贴用水泥凝结时间、安定性和抗压强度
C.外墙陶瓷面砖的吸水率
D.外墙陶瓷面砖的抗冻性
E.室内大理石的放射性
参考答案：A,B,C
饰面板(砖)工程应对下列材料及其性能指标进行复验：(1)室内用花岗石的放射性;(2)粘贴用水泥的凝结时间、安定性和抗压强度;(3)外墙陶瓷面砖的吸水率;(4)寒冷地区外墙陶瓷面砖的抗冻性。
22[多选题] 关于雨期建筑地基基础工程施工技术的说法，正确的有 ( )
A.基坑坡顶做1m宽散水、挡水墙，四周做混凝土路面
B.土方开挖施工中，基坑内临时道路上铺渣土或级配砂石
C.土方回填应避免在雨天进行
D.锚杆施工时，如遇地下水坍塌，可采用注浆护壁工艺成槽
E.CFG桩施工，槽底预留的保护层厚度不小于0.5m
参考答案：B,C,D,E
基坑坡顶做1.5m宽散水、挡水墙，四周做混凝土路面。基坑内，沿四周挖砌排水沟、设集水井，泵抽至市政排水系统。土方开挖施工中，基坑内临时道路上铺渣土或级配砂石，保证雨后通行不陷。自然坡面防止雨水直接冲刷，遇大雨时覆盖塑料布。土方回填应避免在雨天进行。锚杆施工时，如遇地下水坍塌，可采用注浆护壁工艺成槽。CFG桩施工，槽底预留的保护层厚度不小于0.5m。
23[多选题] 下列属于混凝土及抹灰面涂饰方法的有 ( )
A.喷涂
B.滚涂
C.刷涂
D.弹涂
E.刮涂
参考答案：A,B,C,D
试题难度： 统 计： 本题共被作答1次 。 参考解析： 涂饰工程应雀抹灰、吊顶、细部、地面及电气工程等已完成并验坡合格后进行。混凝土及抹灰面涂饰一般采用喷涂、滚涂、刷涂、抹涂和弹涂等方法，以取得不同的表面质感。
24[多选题] 关于水泥砂浆防水层施工的说法，错误的有 ( )
A.水泥砂浆防水层可用于地下工程主体结构的迎水面
B.水泥砂浆防水层可用于地下工程主体结构的背水面
C.水泥砂浆防水层不应用于温度高于50℃的地下工程防水
D.聚合物水泥防水砂浆厚度单层施工宜为10～12mm
E.防水砂浆宜采用多层抹压法施工
参考答案：C,D
水泥砂浆防水层可用于地下工程主体结构的迎水面或背水面，不应用于受持续振动或温度高于80℃的地下工程防水。聚合物水泥防水砂浆厚度单层施工宜为6～8mm，双层施工宜为10～12mm;掺外加剂或掺合料的水泥防水砂浆厚度宜为18～20mm。防水砂浆宜采用多层抹压法施工。应分层铺抹或喷射，铺抹时应压实、抹平，最后一层表面应提浆压光。
25[多选题] 钢结构构件摩擦面处理的方法包括 ( )
A.喷砂
B.酸洗
C.打磨
D.喷丸
E.滚圆
参考答案：A,B,C,D
钢结构构件生产的工艺流程：放样→号料→切割下料→平直矫正→边缘及端部加工→滚圆→煨弯→制孔→钢结构组装→焊接→摩擦面的处理→涂装。在进行摩擦面处理时可采用喷砂、喷丸、酸洗、打磨等方法，严格按设计要求和有关规定进行施工。
26[多选题] 关于施工现场临时用水管理的说法，正确的有 ( )
A.现场临时用水必须根据现场工况编制临时用水方案
B.消防用水一般利用城市或建设单位的永久消防设施
C.高度超过21m的建筑工程，应安装临时消防竖管
D.消防竖管可以作为施工用水管线
E.消防供水要保证足够的水源和水压
参考答案：A,B,E
现场临时用水包括生产用水、机械用水、生活用水和消防用水。现场临时用水必须根据现场工况编制临时用水方案，建立相关的管理文件和档案资料。消防用水一般利用城市或建设单位的永久消防设施。如自行设计，消防干管直径应不小于100mm，消火栓处昼夜要有明显标志，配备足够的水龙带，周围3m内不准存放物品。高度超过24m的建筑工程，应安装临时消防竖管，管径不得小于75mm，严禁消防竖管作为施工用水管线。消防供水要保证足够的水源和水压。消防泵应使用专用配电线路，保证消防供水。
27[多选题] 对采用自然通风的民用建筑工程室内污染物浓度监测时，应在房间的对外门窗关闭1h后进行检测的有 ( )
A.氡
B.甲醛
C.苯
D.氨
E.TVOC
参考答案：B,C,D,E
民用建筑工程室内环境污染物浓度检测项目包括氡、甲醛、苯、氨、总挥发性有机化合物(TVOC)等。民用建筑工程室内环境中甲醛、苯、氨、TVOC浓度检测时，对采用集中空调的民用建筑工程，应在空调正常运转的条件下进行;对采用自然通风的民用建筑工程，检测应在对外门窗关闭1h后进行。对民用建筑工程室内环境中氡浓度检测时，对采用集中空调的民用建筑工程，应在空调正常运转的条件下进行;对采用自然通风的民用建筑工程，应在房间的对外门窗关闭24h后进行。
28[多选题] 既有结构的可靠性评定应包括 ( )
A.安全性评定
B.适用性评定
C.耐久性评定
D.经济性
E.抗灾害能力评定
参考答案：A,B,C,E
参考解析：既有结构的可靠性评定可分为安全性评定、适用性评定和耐久性评定，必要时尚应进行抗灾害能力评定。评定应按下列步骤进行：明确评定的对象、内容和目的;通过调查或检测获得与结构上的作用和结构实际的性能和状况的相关数据和信息;对实际结构的可靠性进行分析;提出评定报告。
29[多选题] 关于防水混凝土施工技术要求的说法，正确的有 ( )
A.当拌合物出现离析现象时，必须进行二次搅拌后使用
B.当坍落度损失后不能满足施工要求时，可加水调整
C.防水混凝土采用自密实混凝土时，可不进行机械振捣
D.防水混凝土终凝后应立即进行养护，养护时间不得少于14d
E.防水混凝土冬期施工时，其入模温度不应低于5℃
参考答案：A,C,D,E
防水混凝土必须按配合比准确配料。当拌合物出现离析现象时，必须进行二次搅拌后使用。当坍落度损失后不能满足施工要求时，应加入原水胶比的水泥浆或二次掺加减水剂进行搅拌，严禁直接加水。防水混凝土应采用高频机械分层振捣密实，振捣时间宜为10～30s。当采用自密实混凝土时，可不进行机械振捣。防水混凝土终凝后应立即进行养护，养护时间不得少于14d。防水混凝土冬期施工时，其入模温度不应低于5℃。
30[多选题] 砖、石基础属刚性基础，其特点包括 ( )
A.抗压性能好
B.整体性差
C.抗弯性能好
D.抗剪性能好
E.材料易得
参考答案：A,B,E
参考解析：砖、石基础主要指由烧结普通砖和毛石砌筑而成的基础，均属于刚性基础范畴。这种基础的特点是抗压性能好，整体性、抗拉、抗弯、抗剪性能较差，材料易得，施工操作简便，造价较低。适用于地基坚实、均匀，土部荷载较小，7层和7层以下的一般民用建筑和墙承重的轻型厂房基础工程。
三、案例分析题。(共4题，每题20分。)
31[简答题]
背景
某写字楼建设项目，建设单位与施工单位签订土建和装饰装修施工合同，建设单位委托监理单位对该工程土建和装饰装修的施工进行工程监理。
施工过程中，发生了下列事件：
事件一：装饰装修合同中规定5000m2的花岗石石材由施工单位负责采购。当第一批石材运到工地时，施工单位在检查了产品合格证后即用于该工程。
事件二：该写字楼外墙采用玻璃幕墙，幕墙与主体结构采用后置埋件连接，因为幕墙构造需要，在填充墙上也采用后置埋件连接。
事件三：对办好隐蔽工程验收的部位，施工单位已经进行了封闭，但监理单位对个别施工部位的质量还有疑虑，要求重新检验，施工单位予以拒绝。
事件四：幕墙框架安装后，监理工程师检查时发现个别操作人员踩在框架上操作，铝合金型材和面板的保护膜已提前撕去。
问题：
1.事件一中，施工单位的做法是否妥当，说明理由。
2.事件二中，为保证后置埋件与主体结构连接可靠，应对其进行何种检测?填充墙上是否可以作为幕墙的支承结构?
3.事件三中，施工单位的做法是否妥当，说明理由。
4.针对事件四，指出施工单位的错误之处，说明理由。
参考答案： 1.施工单位的做法不妥当。理由：室内用花岗石应进行放射性指标的复验。
2.为保证后置埋件与主体结构连接可靠，应对其进行现场拉拔试验。
填充墙不可以作为幕墙的支承结构
3.施工单位的做法不妥。理由：承包人覆盖工程隐蔽部位后，发包人或监理人对质量有疑问的，可要求承包人对已覆盖的部位进行钻孔探测或揭开重新检查，承包人应遵照执行，并在检查后重新覆盖恢复原状。
4.(1)错误之处：个别操作人员踩在框架上操作。理由：幕墙框架安装后，操作人员不得踩在框架上操作。(2)错误之处：铝合金型材和面板的保护膜已提前撕去。理由：有保护膜的铝合金型材和面板，在不妨碍下道工序施工的前提下，不应提前撕除，待竣工验收前撕去。
[解析]
本案例第1问主要考查室内用花岗石的放射性复验。饰面板(砖)工程应对下列材料及其性能指标进行复验：(1)室内用花岗石的放射性;(2)粘贴用水泥的凝结时间、安定性和抗压强度;(3)外墙陶瓷面砖的吸水率;(4)寒冷地区外墙陶瓷面砖的抗冻性。
本案例第2问主要考查建筑玻璃幕墙质量验收的规定。饰面板安装工程的预埋件(或后置埋件)、连接件的数量、规格、位置、连接方法和防腐处理必须符合设计要求。后置埋件的现场拉拔强度必须符合设计要求。轻质填充墙不应作幕墙的支承结构。
本案例第3问主要考查隐蔽工程的检查。《建设工程施工合同(示范文本)》(GF—2013—0201)第5.3.3条规定，承包人覆盖工程隐蔽部位后，发包人或监理人对质量有疑问的，可要求承包人对已覆盖的部位进行钻孔探测或揭开重新检查，承包人应遵照执行，并在检查后重新覆盖恢复原状。经检查证明工程质量符合合同要求的，由发包人承担由此增加的费用和(或)延误的工期，并支付承包人合理的利润;经检查证明工程质量不符合合同要求的，由此增加的费用和(或)延误的工期由承包人承担。
本案例第4问主要考查建筑幕墙的保护。幕墙框架安装后，不得作为操作人员和物料进出的通道;操作人员不得踩在框架上操作。玻璃面板安装后，在易撞、易碎部位都应有醒目的警示标识或安全装置。有保护膜的铝合金型材和面板，在不妨碍下道工序施工的前提下，不应提前撕除，待竣工验收前撕去。对幕墙的框架、面板等应采取措施进行保护，使其不发生变形、污染和被刻划等现象。幕墙施工中表面的粘附物，都应随时清除。
32[简答题]
背景
某公共建筑工程，地上十层，地下两层，建筑面积25780m2。采暖通风空调及生活热水供应系统、照明系统的全年能耗比上年度降低40%，且静态投资回收期已到5年。使用单位决定严格按照国家有关节能改造工程规定改造。节能改造前使用单位组织进行了节能诊断。施工单位成立了项目部负责该项目的节能改造工程。
施工过程中，发生了下列事件：
事件一：门窗节能工程改造过程中，项目部对门窗节能工程使用的保温材料的保温性能、可见光透射比进行了检测。监理单位认为检测项目不全，要求增加。
事件二：地面节能工程施工中，项目部对地面基层进行了隐蔽工程验收，并进行了详细的文字记录和必要的图像资料收集。
问题：
1.节能建筑工程评价指标体系由哪些指标组成?
2.公共建筑节能改造前的节能诊断项目有哪些?
3.事件一中，门窗节能工程使用的保温材料的检测项目还有哪些?门窗节能工程建筑材料和产品的复验项目有哪些?
4.事件二中，项目部对地面节能工程进行隐蔽工程验收的部位还应有哪些?
参考答案： 1.节能建筑工程评价指标标体系应由建筑规划、建筑围结构、采暖通风与空气调节、给水排水、电气与照明、室内环境、运营管理七类指标组成。
2.公共建筑节能改造前应对建筑物外围护结构热工性能,采暖通风空调及生活热水供应系统、供配电与照明系统、监测与控制系统进行节能诊断。
3.门窗节能工程使用的保温材料的检测项目还有：中蜜黧漓露点、玻璃遮阳系数。门窗节能工程建筑材料和产品的复验项目包括：严寒、寒冷地区气密性;传热系数和中空玻璃露点;夏热冬冷地区遮阳系数。
4.项目部对地面节能工程进行隐蔽工程验收的部位还应包括：被封闭的保温材料的厚度;保温材料粘结;隔断热桥部位。
[解析]
本案例第1问主要考查节能建筑工程评价指标体系的组成。
本案例第2问主要考查公共建筑节能改造前的节能诊断项目。公共建筑节能改造应在保证室内热舒适环境的基础上，提高建筑的能源利用效率，降低能源消耗。公共建筑的节能改造应根据节能诊断结果，结合节能改造判定原则，从技术可靠性、可操作性和经济性等方面进行综合分析，选取合理可行的节能改造方案和技术措施。公共建筑节能改造前应对建筑物外围护结构热工性能、采暖通风空调及生活热水供应系统、供配电与照明系统、监测与控制系统进行节能诊断。
本案例第3问主要考查门窗节能工程使用的保温材料的检测项目和门窗节能工程建筑材料和产品的复验项目。围护结构施工中使用的保温隔热材料的性能指标应符合表1的规定，建筑材料和产品进行
的复验项目详见表2。
本案例第4问主要考查地面节能工程隐蔽工程验收的部位。地面节能工程的施工.应在主体或基层质量验收合格后进行。施工过程中应及时进行质量检查、隐蔽工程验收和检验批验收.施工完成后应进行地面节能分项工程验收。地面节能工程应对下列部住进行隐蔽工程验收，并应有详细的文字记录和必要的图像资料：(1)基层;(2)被封闭的保温材料的厚度;(3)保温材料粘结;(4)隔断热桥部位。
33[简答题]
背景
某商业用房工程，建筑面积15000m2，地下两层，地上十层，施工单位与建设单位采用《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2013-0201)签订了工程施工总承包合同。合同约定：工程工期自2014年7月1日至2015年5月31日;工程承包范围为图纸所示的全部土建、安装工程。合同造价中含安全防护费、文明施工费120万元，且该项费用由建设单位按已完工程时间进度比例随当期进度款一起支付。
合同履行过程中，发生了如下事件：
事件一：2014年11月12日施工至地上二层结构时，工程所在地区发生了7.5级强烈地震，造成施工单位钢筋加工棚倒塌，损失6万元;地下一层填充墙部分损毁，损失10万元;停工及修复共30天。施工单位就上述损失及工期延误向建设单位提出了索赔。
事件二：用于基础底板的钢筋进场时，钢材供应商提供了出厂检验报告和合格证，施工单位只进行了钢筋规格、外观检查等现场质量验证工作后，即准备用于工程。监理工程师下达了停工令。
事件三：截至2015年1月15日，建设单位累计预付安全防护费、文明施工费共计50万元。
事件四:工程竣工结算造价为5670万元，其中工程款5510万元.利息70万元.建设单位违约金90万元.工程竣工5个月后，建设单位仍没有按合同约定支付剩余款项.欠款总额1670万元(含上述利息和建设单位违约金)，随后麓工单位依法行使了工程款优先受偿权：问题：
1.事件一中，麓工单位的索赔是否成立，说明理由。
2.事件二中，施工单位对进场钢筋还应进行哪些现场质量验证工作?
3.事件三中，建设单位预付的安全防护费、文明施工费的金额是否合理，说明理由。
4.事件四中，施工单位行使工程款优先受偿权可获得多少工程款?行使工程款优先受偿权的起止时间如何规定?
参考答案： 1.(1)钢筋加工棚倒塌损失6万元的索赔不成立。理由：钢筋加工棚属于施工单位的设施，承包人施工设备的损坏由承包人承担。
(2)地下一层填充墙部分损毁损失10万元的索赔成立。理由：不可抗力事件引起的工程本身的损失由建设单位承担。
(3)停工及修复共30天的工期索赔成立。理由：因不可抗力影响承包人履行合同约定的义务，已经引起或将引起工期延误的，应当顺延工期。
2.施工单位对进场钢筋还应检查钢筋生产企业的生产许可证书及钢筋的质量证明书。按国家现行有关标准抽样检验屈服强度、抗拉强度、伸长率及单位长度重量偏差。
3.建设单位预付的安全防护费、文明施工费的金额不合理。理由：安全防护费、文明施工费由建设单位按已完工程时间进度比例随当期进度款一起支付。截止到2015年1月15日，该工程已完工程的时间进度为6.5个月，占合同约定工期时间的比例为6.5/11=59.1%，则安全防护费、文明施工费累计支付金额应为120×59.1%=70.52(万元)。
4.事件四中，施工单位行使工程款优先受偿权的范围是工程款本金，不包括利息和违约金，可获得的工程款为1670-70-90=1510(万元)。
行使工程款优先受偿权的起止时间为：自建设工程竣工之日或者建设工程合同约定的竣工之日起6个月内。
【解析】
本案例第1问主要考查因不可抗力造成索赔的相关规定。《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2013-O201)第17.3.2条规定，不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和(或)工期延误等后果，由合同当事人按以下原则承担：(1)永久工程、已运至施工现场的材料和工程设备的损坏，以及因工程损坏造成的第三人人员伤亡和财产损失由发包人承担;(2)承包人施工设备的损坏由承包人承担;(3)发包人和承包人承担各自人员伤亡和财产的损失;(4)因不可抗力影响承包人履行合同约定的义务，已经51起或将引起工期延误的，应当顺延工期，由此导致承包人停工的费用损失由发包人和承包人合理分担，停工期间必须支特的工人工资由发包人承担;(5)因不可抗力引起或将引起工期延误，发包人要求赶工的，由此增加的赶工费餍由发包人承扛;(6)承包人在停工期间按照发包人要求熙管、清理和修复工程的费用由发包人承担。
本案铹第2问主要考查进场钢筋的检验项目。钢筋进场时，应按下列规定检查钢筋性能及重量：(1)检查生产企业的生产许可证证书及钢筋的质量证明书。(2)按国家现行有关标准抽样检验屈服强度、抗拉强度、伸长率及单住长度重量偏差。(3)经产品认证符合要求的钢筋，英检验批量可扩大一倍。在同一工程项目中，同一厂家、洞一牌号、同一规格的钢筋(同一钢筋来源的成型钢筋)连续三批进场检验均一次检验合格时，其后的捡验批量可扩大一倍。(4)钢筋的外观质量应符合国家现行有关标准的规定。(5)当无法准确判断钢筋品种、牌号时，应增加化学成分、晶粒度等检验项目。
本案例第3问主要考查进度款的支付。《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2013-0201)第12.4.4条规定，除专用合同条款另有约定外，监理人应在收到承包人进度付款申请单以及相关资料后7天内完成审查并报送发包人，发包人应在收到后7天内完成审批并签发进度款支付证书。发包人逾期未完成审批且未提出异议的，视为已签发进度款支付证书。除专用合同条款另有约定外，发包人应在进度款支付证书或临时进度款支付证书签发后14天内完成支付，发包人逾期支付进度款的，应按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率支付违约金。
本案例第4问主要考查优先受偿权的相关规定。《最高人民法院关于建设工程价款优先受偿权问题的批复》规定：(1)人民法院在审理房地产纠纷案件和办理执行案件中，应当依照《合同法》第286条的规定，认定建筑工程的承包人的优先受偿权优于抵押权和其他债权。(2)消费者交付购买商品房的全部或者大部分款项后，承包人就该商品房享有的工程价款优先受偿权不得对抗买受人。(3)建筑工程价款包括承包人为建设工程应当支付的工作人员报酬、材料款等实际支出的费用，不包括承包人因发包人违约所造成的损失。(4)建设工程承包人行使优先权的期限为6个月，自建设工程竣工之日或者建设工程合同约定的竣工之日起计算。
34[简答题]
背景
某办公楼工程，建筑面积33240m2，地上十九层，地下二层，地上两层裙房跨度较大。筏板基础，板厚1.5m，地上部分结构形式为钢结构，外墙装饰为玻璃幕墙。施工单位成立了项目部，并组织施工。
施工过程中，发生了下列事件：
事件一：施工单位进场后，项目部及时编制了施工组织设计。明确了施工部署的内容，强调了施工部署的作用。报送监理单位后监理单位比较满意。
事件二：土方开挖至设计标高时，项目总监理工程师组织基坑验槽。通过轻型动力触探检查发现基坑内裙房部位存在局部软弱下卧层。
事件三：施工单位组织安全检查时，发现安全技术交底只有交底人签字。
事件四：2014年6月该地区出现罕见连续高温天气，项目部对钢结构工程及时采取了高温天气施工措施。
问题：
1.事件一中，项目部明确的施工部署有哪些内容?
2.当遇到哪些情况时应在基底进行轻型动力触探，基坑验槽时必须具备哪些资料?
3.安全技术交底应有哪些人员的签字?
4.事件四中，项目部应采取哪些钢结构工程高温天气施工措施?
参考答案： 1.施工部署应包括以下内容：工程目标;重点和难点分析;工程管理的组织;进度安排和空间组织;“四新”技术;资源投入计划;项目管理总体安排。
2.地基验槽遇到下列情况之一时，应在基底进行轻型动力触探：持力层明显不均匀;浅部有软弱下卧层;有浅埋的坑穴、古墓、古井等，直接观察难以发现时：勘察报告或设计文件规定应进行轻型动力触探时;
验槽时必须具备的资料：详勘阶段的岩土工程勘察报告;附有基础平面扣结构总说明的施工图阶段的结构图;其他必须提供的文件或记录。
3.安全技术交底应由交底人、被交底人、专职安全员进行签字确认。
4.项目部应泉取的铜结构工程高温天气施工措施有：
(1)铜构件预拼蓑按曼钢结构安装状态芝行定位.并考虑预拼装与安装时的温差变形.
(2)钢结构安装校正时应考虑温度、日照等因素对结构变影的影响：施工单位和监理单位宜在大致相同的天气条件和时间段进行测量验收。
(3>大跨度空间钢结构施工应考虑环境温度变亿对结构的影响：
(4)高耸钢结构安装的标高和轴线基准点向上转移过程时应考虑环境温度和日照对结构变形的影响：
(5)涂装环境温度和相对温度应符合涂料产品说明书的要求.产品说明书无要求时，环境温度不宜高于38℃.相对湿度不应大于85%。
[解析]
本案例第1问主要考查施工部署的内容。施工部署是施工组织设计的纲领性内容，施工进度计划、施工准备与资源配置计划、施工方法、施工现场平面布置和主要施工管理计划等施工组织设计的组成内容都应谊围绕施工部署的原则编制。施工部署的内容详兄答案。
本案例第2问主要考查地基验槽中轻型动力触探的有关内容以及基坑验槽时必须具备的资料。详见答案。
本案例第3问主要考查安全技术交底检查评定。安全技术交底检查评定内容：(1)施工负责人在分派生产任务时，应对相关管理人员、施工作业人员进行书面安全技术交底;(2)安全技术交底应按施工工序、施工部位、施工栋号分部分项进行;(3)安全技术交底应结合施工作业场所状况、特点、工序，对危险因素、施工方案、规范标准、操作规程和应急措施进行交底;(4)安全技术交底应由交底人、被交底人、专职安全员进行签字确认。
本案例第4问主要考查钢结构工程高温天气施工措施。
施工管理 
